Договор поставки товара и услуг
Образец
Общество с ограниченной ответственностью «Компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Константинопольского Константина Константиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Медиазон», именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Дяченко Алексея Геннадиевича, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
По настоящему Договору Поставщик обязуется передать Заказчику товар (акустическое оборудование) и оказать услуги, наименование, количество и иные сведения о котором указаны в спецификации, являющейся приложением к настоящему Договору (далее — Товар), а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его.
2. Цена Товара и порядок расчетов
2.1. Цена Товара по настоящему Договору составляет 426 139 (четыреста двадцать шесть тысяч сто тридцать девять) рублей 00 копеек, без НДС.
2.2. Цена Товара, указанная в пункте 2.1, включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе расходы на доставку товара, гарантийное обслуживание, уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей.
2.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком по наличному расчету, либо по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.
2.4. Заказчик оплачивает Товар в следующем порядке: 366 639 (Триста шестьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 00 копеек в день подписания договора и 59 500 (Пятьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек в день окончания пуско-наладочных работ.
2.5. Цена Товара по настоящему Договору является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. Порядок поставки Товара
3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком до 30 марта 2017 года.
3.2. Доставка Товара до места его отгрузки (передачи) Заказчику осуществляется Поставщиком за свой счет.
3.3. Товар считается принятым Заказчиком, а Поставщик считается исполнившим обязательство по передаче Товара Заказчику с момента подписания Сторонами документа, подтверждающего принятие Товара Заказчиком (товарная накладная, акт приема-передачи Товара и т. д.).
Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента принятия им Товара.
3.4. Поставщик по требованию Заказчика за свой счет осуществляет разгрузку и сборку Товара, а также вывоз тары (упаковки).
3.5. Товарная накладная, акт приема-передачи Товара или иной документ, подтверждающий принятие Товара Заказчиком, подписывается Сторонами после фактического вручения Товара Заказчику и при необходимости исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Договора.
4. Качество товара
4.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по настоящему Договору, отвечает действующим в Российской Федерации стандартам безопасности и качества.
4.2. Если на Товар не установлен гарантийный срок или срок годности требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены Заказчиком в пределах двух лет со дня передачи товара Заказчику.
4.3. Если на Товар установлен гарантийный срок, Заказчик вправе предъявить требования Поставщику, связанные с недостатками Товара, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.
4.4. В отношении товара, на который установлен срок годности, покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, если они обнаружены в течение срока годности товара.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Поставщик обязуется:
5.1.1. Передать Товар Заказчику в порядке и в сроки, установленные разделом 3 настоящего Договора;
5.1.2. Одновременно с передачей Товара передать Заказчику его принадлежности, а также относящиеся к нему документы;
5.1.3. Передать Товар, свободным от любых прав или притязаний третьих лиц.
5.1.4. Подписать и представить для подписания Заказчику товарную накладную, акт приема-передачи Товара или иной документ, подтверждающий принятие Товара Заказчиком, в двух экземплярах.
5.2 Заказчик обязуется:
5.2.1. Принять Товар в порядке, установленном разделом 3 настоящего Договора.
5.2.2. Оплатить Товар в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства Поставщика. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% цены не поставленного своевременно Товара.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства Заказчика. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от стоимости неоплаченного Товара.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от обязанности исполнения своих обязательств в натуре.
6.5. Стороны не вправе передавать полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, и которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными средствами. Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно подтверждаться справкой компетентного государственного органа.
7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно сроку действия таких обстоятельств, в случае если эти обстоятельства влияют на возможность исполнения Сторонами своих обязательств в срок, установленный настоящим Договором.
7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение трех дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить другую Сторону об их возникновении, виде и предполагаемом сроке действия.
7.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более одного месяца с даты соответствующего уведомления любая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора без возмещения Сторонами друг другу убытков, причиненных его расторжением.
8. Заключительные условия
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
8.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также по требованию одной из Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае не достижения Сторонами взаимоприемлемого решения споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
8.5. Обо всех изменениях наименования, места нахождения или банковских реквизитов Стороны незамедлительно уведомляют друг друга.
8.6. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: приложение — спецификация товара.
1. Предмет Договора
По настоящему Договору Поставщик обязуется передать Заказчику товар (акустическое оборудование) и оказать услуги, наименование, количество и иные сведения о котором указаны в спецификации, являющейся приложением к настоящему Договору (далее — Товар), а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его.
2. Цена Товара и порядок расчетов
2.1. Цена Товара по настоящему Договору составляет 426 139 (четыреста двадцать шесть тысяч сто тридцать девять) рублей 00 копеек, без НДС.
2.2. Цена Товара, указанная в пункте 2.1, включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе расходы на доставку товара, гарантийное обслуживание, уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей.
2.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком по наличному расчету, либо по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.
2.4. Заказчик оплачивает Товар в следующем порядке: 366 639 (Триста шестьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 00 копеек в день подписания договора и 59 500 (Пятьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек в день окончания пуско-наладочных работ.
2.5. Цена Товара по настоящему Договору является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. Порядок поставки Товара
3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком до 30 марта 2017 года.
3.2. Доставка Товара до места его отгрузки (передачи) Заказчику осуществляется Поставщиком за свой счет.
3.3. Товар считается принятым Заказчиком, а Поставщик считается исполнившим обязательство по передаче Товара Заказчику с момента подписания Сторонами документа, подтверждающего принятие Товара Заказчиком (товарная накладная, акт приема-передачи Товара и т. д.).
Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента принятия им Товара.
3.4. Поставщик по требованию Заказчика за свой счет осуществляет разгрузку и сборку Товара, а также вывоз тары (упаковки).
3.5. Товарная накладная, акт приема-передачи Товара или иной документ, подтверждающий принятие Товара Заказчиком, подписывается Сторонами после фактического вручения Товара Заказчику и при необходимости исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Договора.
4. Качество товара
4.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по настоящему Договору, отвечает действующим в Российской Федерации стандартам безопасности и качества.
4.2. Если на Товар не установлен гарантийный срок или срок годности требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены Заказчиком в пределах двух лет со дня передачи товара Заказчику.
4.3. Если на Товар установлен гарантийный срок, Заказчик вправе предъявить требования Поставщику, связанные с недостатками Товара, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.
4.4. В отношении товара, на который установлен срок годности, покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, если они обнаружены в течение срока годности товара.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Поставщик обязуется:
5.1.1. Передать Товар Заказчику в порядке и в сроки, установленные разделом 3 настоящего Договора;
5.1.2. Одновременно с передачей Товара передать Заказчику его принадлежности, а также относящиеся к нему документы;
5.1.3. Передать Товар, свободным от любых прав или притязаний третьих лиц.
5.1.4. Подписать и представить для подписания Заказчику товарную накладную, акт приема-передачи Товара или иной документ, подтверждающий принятие Товара Заказчиком, в двух экземплярах.
5.2 Заказчик обязуется:
5.2.1. Принять Товар в порядке, установленном разделом 3 настоящего Договора.
5.2.2. Оплатить Товар в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства Поставщика. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% цены не поставленного своевременно Товара.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства Заказчика. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от стоимости неоплаченного Товара.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от обязанности исполнения своих обязательств в натуре.
6.5. Стороны не вправе передавать полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, и которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными средствами. Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно подтверждаться справкой компетентного государственного органа.
7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно сроку действия таких обстоятельств, в случае если эти обстоятельства влияют на возможность исполнения Сторонами своих обязательств в срок, установленный настоящим Договором.
7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение трех дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить другую Сторону об их возникновении, виде и предполагаемом сроке действия.
7.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более одного месяца с даты соответствующего уведомления любая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора без возмещения Сторонами друг другу убытков, причиненных его расторжением.
8. Заключительные условия
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
8.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также по требованию одной из Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае не достижения Сторонами взаимоприемлемого решения споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
8.5. Обо всех изменениях наименования, места нахождения или банковских реквизитов Стороны незамедлительно уведомляют друг друга.
8.6. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: приложение — спецификация товара.